ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1 тел. 79-57-10, факс 79-58-82

          _________________________________________________________________

УХВАЛА

"06" червня 2006 р.

Справа № 14/1428

Розглянувши справу за позовом заступника прокурора Хмельницької області в інтересах держави та органу державної влади відділу капітального будівництва Управління Внутрішніх Справ України в Хмельницькій області м. Хмельницький  

до Приватного виробничого підприємства „Добробут - СП” м. Хмельницький

про стягнення 325313,61 грн.  

суддя Гладюк Ю.В.

представники :

від позивача: Клюка В.Ф. –за довіреністю №3 від 01.08.05р.

від відповідача:  Олійник Д.В. –за довіреністю №21 від 05.03.06р.

                              Морозов Д.В. –за дорученням від 10.10.05р.

від прокуратури: Котик І.О. –прокурор відділу облпрокуратури

Суть спору: Позивач після уточнення позовних вимог просить стягнути з відповідача 309047,93 грн. пені, а також просить зобов’язати відповідача виконати зобов’язання за договором №1/140-00 від 06.06.00р. завершити будівництво житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Курчатова,6/2.  

Відповідач в відзиві на позов та його представники в судовому засіданні проти позову заперечують, доводять, що прострочення виконання зобов’язань виникла внаслідок неналежного виконання позивачем умов договору на інвестування будівництва житла від 06.06.2000р., а саме не передачі позивачем визначеного договором обсягу інвестицій, який становить 3,2 млн. грн.

Враховуючи, що висунуті заперечення потребують додаткового вивчення матеріалів справи, розгляд справи необхідно відкласти.

Керуючись  ст.77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України , -

у х в а л и в :

Розгляд справи відкласти на 17 год. 00 хв.  20.06.2006р.

Явка представників сторін в судове засідання обов’язкова.

                              Суддя                                                                      Ю.В. Гладюк